Неосновательное обогащение иск

Содержание

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, неустойки, судебных расходов

Неосновательное обогащение иск

В Арбитражный суд г. Москвы115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17Истец: ООО «ВСГ»Адрес места нахождения: 000000,г. Москва, ул. …, д. …, офис ….Ответчик: ООО «СКНВ»Адрес местонахождения: 000000,г. Москва, … б-р, д. … к. …ОГРН: 0000000000000ИНН: 0000000000
«28» апреля 2014 года                                                                                                                                                                          Цена иска: 3 094 531,25 рублей, из них:2 500 000,00 рублей – сумма неосновательного обогащения;94 531,25 рублей – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами;500 000,00 рублей – сумма взыскиваемой неустойки.Госпошлина: 42 500,00 рублей.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неосновательного обогащения и процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, неустойки, судебных расходов

I. Между обществом с ограниченной ответственностью «ВСГ» (далее по тексту также – «Подрядчик» и/или «Истец») и обществом с ограниченной ответственностью «СКНВ» (далее по тексту также – «Субподрядчик» и/или «Ответчик») был заключен договор субподряда № 00-00/00 от 03 сентября 2013г.

(далее по тексту также – «Договор», прилагается к настоящему исковому заявлению). В соответствии с указанным договором субподрядчик обязался по заданию подрядчика и в соответствии с договорной сметой выполнить работы по строительству фундамента для модульного сооружения тренажерного зала по адресу: г. Москва, … б-р, д.

Неотъемлемыми частями договора являлись:

1. Техническое задание (Приложение 1 к договору, прилагается к настоящему исковому заявлению), в котором указан объем работ, выполняемых субподрядчиком.

2. Смета (Приложение 2 к договору, прилагается к настоящему исковому заявлению), в которой определена стоимость работ, выполняемых субподрядчиком.

3. Календарный план строительства (Приложение 3 к договору,прилагается к настоящему исковому заявлению), в котором предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) и конечный срок выполнения работ. Прилагается к настоящему исковому заявлению.

4. Акт сдачи – приемки работ(Приложение 4 к договору).

В силу п. 2.1 договора цена договора составляла 7 128 561 (Семь миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят одна) рублей 90 копеек.

Согласно ……………………………………………………………………………….……..

При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Следовательно, учитывая отсутствие каких-либо указаний в договоре, договором установлена твердая цена договора.

П. 3.1 договора установлены следующие начальные и конечныесроки выполнения работ:

– начало работ – 03 сентября 2013 г.;

– окончание работ – 30 ноября 2013 г.

Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ указаны в Приложении № 3 и должны соответствовать срокам, указанным в Календарном плане строительства.

Дополнительными соглашениями к договору сроки начала и окончания работ, а также промежуточные сроки выполнения работ отдельных этапов, предусмотренные договором, не изменялись.

Таким образом, продолжительность выполнения работ в полном объеме составляла88 (Восемьдесят восемь) календарных дней.

II. Между Истцом и Ответчиком был заключен договор строительного подряда, отношения по которому регламентированы параграфами 1, 3 главы 37 ГК РФ.

……….……………………………………………………………………………….……..

По смыслу приведенной выше нормы, а также пункта 1 статьи 708 ГК РФ подрядчик должен выполнить определенные договором подряда работы с соблюдением определенных договором начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

……………………………………………………………………………….……………….

В соответствии с п. 2.4 договора оплата выполненных работ производится за фактически выполненные работына основании подписанных сторонами форм КС-2, КС-3, с обязательным приложением к указанным формам счетов, счетов-фактур, исполнительной документации. Таким образом, оплата выполненных работ осуществляется Истцом после:

– фактического выполнения работ;

– приема-сдачи работ, предоставления Ответчиком форм КС-2, КС-3, подтверждающих выполнение работ;

– обязательного предоставления Ответчиком счетов, счетов – фактур, отчетной и исполнительной документации.

Кроме того, согласно абзацу второму п. 2.4 договора подрядчик производит окончательный расчет за выполненные работына основании надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки работ в соответствии с подписанными сторонами формами КС-2, КС-3 а также с приложением счетов, счетов-фактур, исполнительной документации.

Согласно п. 4.1 Договора после завершения в полном объеме работ, предусмотренных договором, Ответчик обязан письменно уведомить Истца о факте завершения работ в полном объеме. Однако письменного уведомления Ответчика Истец не получал.

В соответствии с п. 5.4.1 договора субподрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить подрядчику отчетную документацию по итогам исполнения договора. Перечень отчетной документации указан в п. 4.2 договора. Следовательно, в договоре предусмотрен не только особый порядок расчетов, но и порядок сдачи и приемки работ, который субподрядчиком не был соблюден.

В нарушение условий договора и действующего законодательства работы, предусмотренные договором, в установленные сроки субподрядчиком не были выполнены, результат не достигнут, порядок сдачи и приемки работ не соблюден. Результат работ не передан Истцу.

Ответчиком нарушены промежуточные и конечные сроки выполнения работ, работы не выполнены и не сданы Истцу, вышеуказанные документы, а также иные документы, предусмотренные договором, не предоставлены Истцу. Вышеуказанные нарушения, допущенные Ответчиком, являются существенными нарушениями условий договора.

III. Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

………………………………………………………………………………………….……..

Согласно вышеуказанной статьи, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 8.1 договора последний может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством. Согласно п. 8.2 договора подрядчик вправе расторгнуть договор при его существенном нарушении субподрядчиком, а также нарушения субподрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

Обращаю внимание суда на то, что договором предусмотрен краткий срок выполнения работ (88 календарных дней). Согласовав указанный краткий срок, Истец и Ответчик придали особую важность и значимость срокам выполнения работ отдельных этапов и конечному сроку выполнения работ.

Письмом от 27 ноября 2013 г. (прилагается к настоящему исковому заявлению) Истец уведомил Ответчика об отсутствии выполненных им работ по Договору и непредставлении Ответчиком отчетных документов, исполнительной документации.

Требования Истца, включая требование о необходимости предоставления Ответчиком исполнительной документации и отчетных документов о выполненных работах в кратчайшие сроки, содержащееся в вышеуказанном письме, оставлены Истцом без внимания и удовлетворения.

В связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Ответчиком своих обязательств, отсутствием фактически выполненных субподрядчиком работ отдельных этапов и результатов работ в полном объеме, нарушениями субподрядчиком начальных, промежуточных, конечных сроков выполнения работ, несвоевременным началом и настолько медленным выполнением субподрядчиком работ, очевидно свидетельствующих о невозможности окончания работ к вышеуказанному сроку, непредставлением субподрядчиком документации и документов, предусмотренных договором, а также в связи с наличием иных существенных нарушений условий договора и требований действующего законодательства, допущенных субподрядчиком, вышеуказанный договор был расторгнут Истцом в одностороннем порядке.

Руководствуясь статьями 405, 450 – 453, 702, 715, 740, 753 ГК РФ и условиями договора, Истец неоднократно письменно уведомил Ответчика о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств субподрядчиком, необходимости уплаты Ответчиком неустойки. Факты неоднократных надлежащих уведомлений Ответчика Истцом подтверждаются нижеуказанными письменными документами, прилагаемыми к настоящему исковому заявлению:

Источник: https://uslugijurista.ru/iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii-neosnovatelnogo-obogashcheniya-i-protsentov-za-nepravomernoe-polzovanie-chuzhimi-denezhnymi-sredstvami-neustojki-sudebnykh-raskhodov

Исковое заявление о неосновательном обогащении

Неосновательное обогащение иск

Образец искового заявления о неосновательном обогащении, с учетом последних изменений законодательства.

Неосновательным обогащением является такое имущество или деньги, которые получены без наличия каких-то оснований. Если между сторонами отсутствует сделка, не заключен договор, отсутствуют обязательства, имущество получено незаконно, можно требовать в судебном порядке возврата неосновательного обогащения, а если имущество утрачено, то выплаты его стоимости.

Положения законодательства, регулирующие правоотношения, связанные с неосновательным обогащением, закреплены в главе 60 Гражданского кодекса РФ.

Истец вправе требовать с ответчика убытки, понесенные в результате неосновательного обогащения, кроме того, допускается заявить требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

При предъявлении иска необходимо учитывать перечень оснований, при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату.

Исковое заявление о неосновательном обогащении подается мировому судье при цене иска до 50000 руб., или в районный (городской) суд при цене иска, превышающей 50000 руб. Территориальная подсудность определяется общими правилами, установленными статьями 28, 29, 30 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Образец искового заявления о неосновательном обогащении

В ____________________________ (наименование суда)

Истец: _______________________ (ФИО полностью, адрес)

Ответчик: _____________________ (ФИО полностью, адрес)

Цена иска: ____________________ (вся сумма из требований)

Исковое заявление о неосновательном обогащении

«___»_________ ____ г. ответчик _________ (ФИО ответчика) без каких-либо законных оснований приобрел за мой счет следующее имущество _________ (указать неосновательное приобретенное имущество).

Неосновательное обогащение ответчика возникло в результате следующих действий _________ (перечислить действия ответчика, которые повлекли за собой его неосновательное обогащение), что подтверждается _________ (перечислить доказательства, свидетельствующие о неосновательном обогащении).

На мое требование о возвращении неосновательно приобретенного имущества от «___»_________ ____ г. ответчик ответил отказом, мотивировав это тем, что _________ (привести мотивы отказа ответчика вернуть неосновательно приобретенное имущество).

Ответчик обязан вернуть мне неосновательно приобретенное имущество, а в случае невозможности возврата по каким-то причинам должен компенсировать стоимость утраченного имущества, которая составляет ____ руб.

В результате неосновательного обогащения ответчиком извлечен доход (или должен был быть извлечен) от использования имущества, с того времени, когда узнал о своем неосновательном обогащении, в сумме ____ руб., который состоит из _________ (привести расчет полученного или предполагаемого дохода).

На сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса РФ, в размере ____ руб., за период с «___»_________ ____ г. по «___»_________ ____ г., расчет прилагается к исковому заявлению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1102-1109, 395 Гражданского кодекса РФ,  статьями 131—132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

  1. Обязать _________ (ФИО ответчика) вернуть мне неосновательно приобретенное (сбереженное) имущество _________ (перечислить имущество, составляющее неосновательное обогащение ответчика) или взыскать стоимость неосновательно приобретенного имущества в размере ____ руб.
  2. Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в мою пользу доходы от неосновательного обогащения в сумме ____ руб.
  3. Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в мою пользу проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ____ руб.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

  1. Копия искового заявления
  2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
  3. Документы, подтверждающие право собственности истца на имущество, составляющее неосновательное обогащение
  4. Документы, подтверждающие стоимость имущества
  5. Доказательства, подтверждающие неосновательное приобретение (сбережение) имущества ответчиком
  6. Доказательства, подтверждающие наличие дохода вследствие неосновательного обогащения, его размер
  7. Расчет дохода от неосновательного обогащения
  8. Расчет размера процентов за пользование чужими денежными средствами
  9. Другие документы, подтверждающие основания для подачи искового заявления о неосновательном обогащении

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                    Подпись истца _______

Скачать образец заявления: 

  Исковое заявление о неосновательном обогащении

 

Источник: https://vseiski.ru/iskovoe-zayavlenie-o-neosnovatelnom-obogashhenii.html

Образец иска о взыскании неосновательного обогащения

Неосновательное обогащение иск

Много, кто слышал такую фразу, как «неосновательное обогащение». А что это вообще такое? Как расшифровать этот термин? Сейчас поясним. Здесь вы сможете найти образец искового заявления о взыскании неосновательного обогащения.

  Под неосновательным обогащением понимается приобретение или сохранение гражданином каких-либо активов для дальнейшего извлечения выгоды. В этом случае у него нет для этого права и разрешения.

Проще говоря, он получает доход от имущества, которое ему вообще не принадлежит.

Примеры неосновательного обогащения

Рассмотрим яркие примеры таких ситуаций. К примеру, заключённый контракт по сделке купли-продажи, который предусматривает передачу конкретного товара. Однако клиент получил абсолютно другой продукт и заявляет, что продавец не выполнил свои обязательства.

Ещё одним примером можно считать ситуацию, где арендатор пользуется помещением, хотя срок аренды уже истёк. При этом участники сделки не продлили контракт, а пользователь к тому же не платит за объект.

Общие понятия и основания появления незаконного обогащения

В Гражданском Кодексе Российской Федерации под понятием неосновательное обогащение понимается получение дохода без законных прав на это за счёт пострадавшей стороны. Существует два варианта обогащения:

  • Овладение чужими активами.
  • Сбережение своих активов.

Основания для этого могут быть даже случайными:

  1. Ошибка при уплате чужой задолженности.
  2. Получение покупателем лишнего товара.
  3. Отправка денежного перевода не тому лицу.

Намеренное обогащение:

  1. Использование объекта аренды без заключённого договора.
  2. Захват активов.

Неосновательное получение дохода без договора

Неосновательное обогащение может быть основано как на договорных, так и на бездоговорных отношениях. Второй вариант имеет некоторые нюансы.

К примеру, это может быть случай, когда виновное лицо намеренно удерживает собственника активов. Здесь может быть применено правило виндикации, где сторона имеет право истребовать имущество, находящееся в чужом владении.

Истребование необоснованного обогащения. Составление претензии

Для получения денежных средств при неосновательном обогащении необходимо обратиться в уполномоченные органы.

Судебная инстанция сможет помочь пострадавшему, если он сможет предоставить доказательную базу.

Первоначально нужно составить досудебную претензию с требованием вернуть деньги. Но на практике виновник редко самостоятельно возвращает их. Почему? Потому что он заранее знал, что денежные средства ему не принадлежат. Здесь их можно получить, обратившись в судебную инстанцию.

Скачать претензию о возврате неосновательного обогащения вы можете, пройдя по этой ссылке

Как вернуть незаконное обогащение?

Нормативные акты Российской Федерации предусматривают две формы возврата неосновательного обогащения:

  • Возврат в натуре.
  • Возврат стоимости активов плюс компенсация убытков.

Комплект необходимой документации

Список приложений к оформленному ходатайству должен быть следующим:

  • Справки и бумаги, подтверждающие факт неосновательного обогащения: выписки с банковского счёта, претензии заявителя, копии контракта, иные документы.
  • Расчёт стоимости требований, предъявляемых к ответчику.
  • Квитанция об уплате государственной пошлины.
  • Копии иска о взыскании неосновательного обогащения, равные количеству участников дела.

Государственная пошлина

Перед подачей иска о неосновательном обогащении гражданин обязан уплатить государственную пошлину. Её размер будет определяться на основании положений, прописанных в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Правила для расчёта сбора здесь такие:

  • Если стоимость требований менее 20000 рублей, то истец должен внести 4 процента от общей суммы иска, но не менее 400 рублей.
  • Если стоимость исковых требований от 20001 до 100000 рублей, то заявитель должен уплатит 800 рублей плюс три процента от суммы, которая превышает 20000 рублей.
  • Если стоимость иска от 100001 до 200000 рублей, то сбор будет составлять 3200 рублей плюс два процента от суммы, которая превышает 100000 рублей.
  • Если стоимость исковых требований от 200001 до одного миллиона рублей, то обязательный сбор составит 5200 рублей плюс один процент от суммы, которая превышает 200000 рублей.
  • Если цена иска превышает один миллион рублей, то сбор составит 13200 рублей плюс 0,5 процента от суммы, превышающей один миллион рублей. Однако максимальная величина государственной пошлины не должна быть выше 60000 рублей.

Случаи из судебной практики о взыскании незаконного обогащения без контракта

Периодически обычные люди, а также компании получают денежные средства, не имея на это законных оснований. Такое получение считается необоснованным извлечением выгоды.

Такое бывает тогда, когда есть заключённый контракт, но денежные средства направляются второму участнику, обходя его условия. Для их истребования нормативные акты содержат отдельные пункты.

Сейчас мы расскажем о случаях из судебной практики.

Контракт на аренду

Порой возникают конфликты, когда владелец объекта недвижимости берёт плату за его аренду без наличия договора или с нарушением правил законодательства. Главное правило здесь — документальное подтверждение факта передачи объекта во временное пользование.

В одном из таких споров заявитель заплатил владельцу нежилого помещения сразу за два месяца вперёд.

Однако по определённым обстоятельствам арендатор отказался впоследствии пользоваться помещением.

В ходе рассмотрения делопроизводства судья установил, что у истца отсутствуют документы, подтверждающие передачу объекта в арендное пользование. Соответственно, иск остался неудовлетворённым.

По договору поставки товара

Здесь необоснованное извлечение выгоды бывает, когда клиент осуществил предоплату за товар, но в конкретные сроки не получил его.

Вот случай из судебной практики в городе Москва.

В ходе судебного разбирательства с виновного лица была полностью взыскана сумма, уплаченная за товар. А также его обязали возместить убытки, связанные с открытием и обслуживанием банковского счёта.

По договору подряда

Такой тип договорных обязательств может заключать как обычный человек, так и юридическое лицо. К примеру, если гражданин решил построить дом с привлечением профессионалов. В таком документе необходимо ставить сроки сдачи объекта. В противном случае он будет считаться недействительным.

Если подрядчик не выполняет условий, пописанных в контракте, то истец имеет полномочия затребовать денежные средства, как незаконное обогащение.

Рассмотрим случай из суда Ставропольского края.

Здесь судья принял постановление взыскать с ответчика сумму предоплаты, переданную по договору подряда. Помимо этого, он обязал виновника уплатить проценты за незаконное пользование чужими деньгами.

Он также частично удовлетворил требования, связанные с компенсацией расходов на оплату услуг юриста.

Дело о несостоятельности

Если речь идёт о банкротстве физических лиц, то финансовый управляющий имеет все полномочия подать иск в судебную инстанцию.

Рассмотрим пример суда города Казани. Гражданин, считающийся банкротом, перечислил денежные средства гражданину Яковлеву В.В. за оплату аренды помещения. Ответчик не предоставил в судебный орган никакого встречного обеспечения. Судья в итоге частично удовлетворил требования истца, часть денег была перечислена в пользу финансового управляющего из суммы за аренду.

Истребование денег с физического лица за ошибочный банковский перевод

Как правило, здесь есть два варианта спора. В первом случае денежные средства перечисляются в излишке, чем ранее договаривались участники. К примеру, перевод материальной поддержки.

Второй случай, когда стороны заключают устный договор на оказание определённых услуг. Для этого один участник перечисляет другому авансовый платёж. Но услуга так и не оказывается.

Суд города Тверь удовлетворил такое исковое заявление, опираясь на закон о неосновательном обогащении.

С сотрудника компании

Здесь исковые дела рассматриваются, как правило, без наличия договорных отношений между предприятием и работниками.

Пример дела о незаконном обогащении суда города Пермь.

Предприятие подало исковое заявление по факту неосновательного получения выгоды на своего работника. Он получал деньги на служебные расходы, но не отчитывался по ним. Судья решил, что денежные средства должны взыскиваться в рамках Трудового Кодекса Российской Федерации.

Иногда исковые заявления присылают в суд по причине того, что работники безосновательно пользуются деньгами компании. К трудовым отношениям это недопустимо. Помимо этого, у Трудового Кодекса установлен свой период исковой давности.

Доказательства неосновательного обогащения. Полезные рекомендации

Данный вид споров рассматривается как в гражданском, так и арбитражном делопроизводстве.
Заявителю перед подачей иска советуем придерживаться следующих правил:

  • Иметь доказательную базу, подтверждающую наличие незаконного завладения имуществом.
  • В случае дел, касающихся экономических споров, необходимо иметь аргументированную претензию к противнику. По правилам документ рассматривают месяц.
  • В заявлении нужно дать ссылку на положения главы номер 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
  • Если денежные средства были направлены по ошибке, то необходимо указать, почему она произошла.

Иск о взыскании неосновательного обогащения может содержать и иные требования к ответчику. К примеру, взыскание процентов за пользование активами или расторжение контракта.

Источник: https://pravozakoniya.ru/obraztsy/isk-o-neosnovatelnom-obogashhenii/

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения — готовый бланк, образцы и примеры исков

Неосновательное обогащение иск

Для взыскания неосновательного обогащения гражданин должен подать иск в Арбитражный суд.

Расскажем, что должно содержаться в заявлении, каким правилам следовать при написании и составлении документа, и приведем примеры исковых заявлений о взыскании, которые вы можете направить в судебную инстанцию.

Прежде чем писать иск, обратите внимание на такие правила:

  1. Исковое заявление должно иметь 3 части: вступительную, основную и заключительную.
  2. В документе не должно быть ошибок, опечаток, исправлений. Из-за любой помарки заявление придется переписывать.
  3. Оформляется иск либо на ПК, либо вы можете написать его от руки на листе формата А4.

  4. «Шапка» должна быть оформлена с правой стороны листа, в его верхней части.
  5. В «шапке» вы должны прописать наименование органа, в который подается иск, инициалы истца, его адресные, контактные данные и такие же сведения об ответчике.
  6. Название документа прописывается по середине строки, после «шапки», с заглавной буквы.

    В этом случае вы можете написать так: «Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения». Кавычки не нужно ставить, как и точку после предложения.

  7. Далее последует основная часть. В ней вы должны обозначить все сведения об имуществе или денежных средствах, которые были приобретены ответчиком на незаконных основаниях.

    Опишите обстоятельства, в результате которых ответчик приобрел себе ваше имущество или ценные вещи.

  8. В этой же части обоснуйте ваши права на имущество, деньги, ценные вещи.
  9. Сообщите также суду, как вы решали вопрос. Обязательно расскажите о досудебном решении проблемы, об отказе, полученном со стороны ответчика.

  10. Укажите сумму, на которую обогатился ответчик за ваш счет. Обычно оформляется расчет, его можно включить в текст заявления, либо приложить отдельным документом.
  11. В заключительной части обозначьте ваши требования, они должны быть обоснованы.
  12. Все документы, которые вы будете прилагать к иску, перечислите в конце заявления списком.

  13. Оформите иск в нескольких экземплярах, по количеству участников дела. Один распечатайте для суда, второй – для ответчика, третий — для себя. На вашем варианте секретарь суда должен поставить свою подпись.
  14. На каждом заявлении поставьте дату подачи и свою личную подпись.

    Если обращается в суд за вас законный представитель, то он расписывается, а в документационный пакет обязательно должна быть приложена доверенность.

Если вы будете следовать данным правилам, то проблем с оформлением и написанием иска у вас не возникнет.

Для того, чтобы вам было еще легче, приведем несколько примеров исковых заявлений. Вы можете использовать их при составлении своего документа.

1. Образец искового заявления о неосновательном обогащении

Готовый бланк искового заявления о неосновательном обогащении можно бесплатно скачать здесь в формате WORD

2. Образец искового заявления о взыскании суммы неосновательного обогащения в связи с отсутствием между сторонами договорных отношений

 Готовый бланк искового заявления в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения при отсутствии между сторонами договорных отношений можно бесплатно скачать здесь в формате WORD

3. Образец искового заявления о взыскании неосновательного обогащения в виде аванса за невыполненные работы (не оказанные услуги) по договору

Готовый бланк искового заявления в суд о взыскании неосновательного обогащения в виде аванса за невыполненные работы или неоказанные услуги по договору можно бесплатно скачать здесь в формате WORD

4. Образец искового заявления о взыскании неосновательного обогащения в связи с ошибочным перечислением денежных средств

Готовый бланк искового заявления о взыскании неосновательного обогащения в связи с ошибочным перечислением денежных средств можно бесплатно скачать здесь в формате WORD

5. Образец искового заявления о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользования чужими денежными средствами

Готовый бланк искового заявления о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользования чужими денежными средствами можно бесплатно скачать здесь в формате WORD

Если у вас возникли трудности с составлением иска, обращайтесь к опытным юристам. Они помогут с оформлением и подскажут, как правильно взыскать деньги при обогащении за чужой счет.

О том, что такое неосновательное обогащение, какова ответственность за данное деяние, а также о подробнее о порядке взыскания читайте в нашей статье.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Источник: https://pravo812.ru/dokumenty-blanki-zayavleniya/1124-iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii-neosnovatelnogo-obogashheniya-gotovyj-blank-iska.html

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения (ошибочный перевод денег)

Неосновательное обогащение иск

В Приволжский районный суд

Города Москвы

Истец:

____ФИО_(наименование)____,

(для граждан дата и место рождения,

место работы (если они известны)

СНИЛС или ИНН или

сведения о паспорте или ОГРНИП или

водительское удостоверение – если известны,

если не известны указание на отсутствие сведений)

Для юридических лиц ИНН, ОГРН

(если они известны)

адрес: 110000, РБ, г. Москва,

ул. К.Маркса, д. 0, кв. 00

телефон: 8(900)123-45-67

Ответчик:

____ФИО_(наименование)____,

(для граждан дата и место рождения,

место работы (если они известны)

СНИЛС или ИНН или

сведения о паспорте или ОГРНИП или

водительское удостоверение – если известны,

если не известны указание на отсутствие сведений)

Для юридических лиц ИНН, ОГРН

(если они известны)

адрес: 110000, г. Москва,

ул. Таежная, д. 1,, кв. 1

телефон: 8(900)111-11-11

Цена иска: 143 871,33 руб.

Госпошлина: 4 077 руб.

Исковое заявление

 

00.00.0000 года Истец на банковский счет Ответчика, ошибочно перечислил денежные средства в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.

 

Договорные отношения между Истцом и Ответчиком отсутствуют. Подтверждением оплаты являются сведения с Банк ПАО.

 

При наличии указанных обстоятельств, учитывая, что Истец не имел каких-либо обязательств перед Ответчиком, последний без каких-либо законных оснований приобрёл за счёт истца имущество в виде денежных средств, что является для него неосновательным обогащением.

 

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст.1109 ГК РФ.

 

Согласно положениям ст. 1109 Гражданского кодекса РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

 

Согласно ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Денежные средства истцом перечислены 00.00.0000 года, сумма неосновательного обогащения  Ответчика перед истцом составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.

Согласно расчету размер процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 года, составляет сумму в размере 23 871,33 руб. (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят один рубль тридцать три копейки).

 

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере 4 077 руб.

 

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, которые согласно ч. 1 ст. 88 ГПК состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

 

В соответствии со ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг представителей.

 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 395, 1102  Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

 

Прошу:

 

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства в размере 120 000 (сто двадцать тысяч).

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 года сумму в размере 23 871,33 руб. (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят один рубль тридцать три копейки).

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 077 руб., (четыре тысячи семьдесят семь рублей ноль копеек).

Приложение:

1. Сведения о перечислении денежных средств.

3. Документ, подтверждающий направление искового заявления ответчику.

4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

___/___ 2020

Заявитель: __________  / ___________

 

Источник: https://tezisdoki.ru/isk_obsh_1102.php

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.